Договор по покраске автомобиля образец к печати
Договор на выполнение работ по покраске (с использованием материалов подрядчика)
ДОГОВОР N ___ на выполнение работ по покраске (с использованием материалов подрядчика)
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика из материалов и с помощью оборудования Подрядчика работу по покраске объектов ___________, ___________, ___________, расположенных по адресам: ___________, ___________, ____________ (далее — объекты), в соответствии с Графиком выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.
1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ):
1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
— не позднее «___»_________ ___ г. обеспечить доступ работников Подрядчика и оборудования Подрядчика к объектам;
— предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).
2. Сроки выполнения работ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки:
2.1.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.
2.1.2. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.
2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору).
3. Стоимость работ. Порядок оплаты
3.1. Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей.
3.2. Оплата работы осуществляется в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N __ к настоящему Договору).
4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Не позднее _________ после завершения работ Подрядчик обязан представить Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___).
4.2. Не позднее ________ с момента получения Акта, Заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ и проверить соответствие их качества заявленным требованиям и условиям настоящего Договора, после чего направить Подрядчику один из следующих документов:
4.2.1. Подписанный Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___).
4.2.2. Мотивированный отказ от принятия результатов работ.
4.2.3. Акт сдачи-приемки работ с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.
Подрядчик обязуется в срок, согласованный Сторонами в Акте сдачи-приемки работ, устранить выявленные Заказчиком недостатки.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.1.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, в течение ___ (____) с момента обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Не позднее срока, установленного п. 4.1 настоящего Договора, принять выполненные работы и в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, оплатить надлежащим образом выполненные работы.
5.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 Договора.
5.2.4. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 5.4.3 настоящего Договора, направить Подрядчику соответствующие указания не позднее __________ с момента получения уведомления Подрядчика.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Обеспечивать соответствие результатов работ санитарным нормам и правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика (п. 1.2 настоящего Договора), условиями настоящего Договора и Графиком выполнения работ (Приложение N ___).
5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ____ (_______) после приостановления выполнения работ.
5.4.4. Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при выполнении работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ руб. за каждый день просрочки.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае влияния на Стороны непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, а именно: _____________________.
7.2. Сторона обязана уведомить контрагента об указанных обстоятельствах в срок __________. Если обстоятельства продлятся более ____ (______), Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, спор передается в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия и порядок расторжения Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, должны направляться по почте заказным письмом, курьером, по адресу электронной почты или с использованием факсимильной связи.
10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Договор на ремонт автомобиля (быстрый договор)
В профессиональном договоре вы можете
Право на удержание автомобиля:
- При неполной оплате работ
- При оплате менее 50%
- Отсутствует
Штраф за просрочку оплаты работ:
Подрядчик имеет право на привлечение субподрядчиков:
- Да
- Да, при уведомлении Заказчика
- Да, при согласии Заказчика
- Нет
Установлена гарантия на работы:
Определено, что является гарантийным случаем:
При просрочке выполнения работ Подрядчик:
- Выплачивает неустойку
- Возмещает все убытки
- Возмещает ущерб
- Снижает стоимость работ
Расчет между сторонами происходит:
- В безналичной форме
- В наличной форме
- Полная предоплата
- Частичная предоплата
- Оплата по факту выполнения работ
Заказчик является собственником автомобиля:
- Да
- Нет, действует по доверенности
- Нет, арендованный автомобиль
Договор на ремонт транспортного средства
Например, город Москва Место заключения Например, 17.07.2019 г. Дата заключения
Указать ФИО полностью Наименование стороны , именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) как физическое лицо, с одной стороны,
Полное наименование Наименование юридического лица , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Должность и ФИО Должность и ФИО , действующего на основании Например, Устав Основание полномочий , с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор подряда на ремонт транспортного средства (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется в установленный срок в отношении транспортного средства, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора (далее – «Транспортное средство») выполнить работы, указанные в пункте 1.3. настоящего Договора (далее – «Работы»). Заказчик обязуется принять Работы и оплатить установленную цену Работ.
1.2. Транспортное средство, в отношении которого Подрядчиком производятся Работы, имеет следующие характеристики:
1.2.1. Государственный номер: Указать гос.номер Государственный номер
1.2.2. Идентификационный номер (VIN): Указать VIN VIN
1.2.3. Модель ТС: Модель ТС полностью Модель ТС
1.2.4. Год выпуска ТС: Указать год выпуска Год выпуска
1.3. Стороны установили, что в отношении Транспортного средства Подрядчиком производятся следующие Работы: Подробно описать работы Производимые работы .
2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Проверять процесс осуществления Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
3.1.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик в разумный срок не приступает к исполнению Договора.
3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок недостатков отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения возникших убытков.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Не приступать к Работам или приостановить Работы и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует Подрядчику исполнить собственные обязанности.
3.2.2. Получить полную стоимость осуществленных по настоящему Договору Работ.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно предоставить Подрядчику Транспортное средство для осуществления Работ.
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком Работы в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.
3.3.3. Оплатить выполненные Работы в объеме и в порядке, установленные настоящим Договором.
3.4. Подрядчик обязуется:
3.4.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а после выполнения Работ предоставить Заказчику Транспортное средство.
3.4.2. Немедленно уведомить Заказчика и приостановить Работы при невозможности дальнейшего осуществления Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.3. Передать Заказчику информацию, связанную с эксплуатацией результата Работ, если без такой информации использование результата Работ Заказчиком невозможно или затруднительно.
4. Срок выполнения работ
4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет: с ДД.ММ.ГГГГ Начало выполнения работ по ДД.ММ.ГГГГ Завершение выполнения работ .
5. Порядок расчетов
5.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет: Например, 15 000 Стоимость работ рублей.
5.2. Оплата по настоящему Договору производится в момент приема Работ, осуществленных Подрядчиком.
5.3. Способ оплаты по настоящему Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет Подрядчика: Номер счета или карты Указать счет Подрядчика . Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными со дня списания со счета Заказчика денежных средств банком Заказчика.
6. Порядок сдачи и приема работ
6.1. Прием Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 1 — Акт сдачи-приемки выполненных работ).
6.2. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на явные недостатки выполненных Работ.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Споры из настоящего Договора разрешаются в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Основания расторжения договора
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1. Стороны признают, что все права и обязанности по настоящему Договору Стороны устанавливают свободно, не заблуждаются в природе настоящего Договора или фактических обстоятельствах, осознают правовые последствия заключения настоящего Договора.
9.2. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
10. Список приложений
11. Реквизиты сторон
Заказчик
» Указать ФИО полностью ФИО Заказчика «
Адрес: Указать адрес Адрес регистрации
Паспорт: Указать серию и номер Серия и номер паспорта
Заказчик _______________ Фамилия и инициалы Фамилия и инициалы
Подрядчик
Наименование: » Указать наименование Наименование полностью «
Адрес: Указать адрес Юридический адрес
ОГРН: Указать ОГРН ОГРН
ИНН: Указать ИНН ИНН
КПП: Указать КПП КПП
Р/счет: Указать р/сч Расчетный счет
БИК: Указать БИК БИК
Кор/счет: Указать кор.счет Кор. счет
От имени Подрядчика _______________ Фамилия и инициалы ФИО подписанта
Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию Заказчика
| Отзывов: | 3 | Просмотров: | 6476 |
| Голосов: | 1 | Обновлено: | 27.08.2013 |
Автор документа
| число консультаций: | 82 |
| отмеченных лучшими: | 5 |
| ответов к документам: | 52 |
| размещено документов: | 927 |
| положительных отзывов: | 84 |
| отрицательных отзывов: | 6 |
ДОГОВОР №
г. _______________ «___»___________20___ г.
_______________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _______________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и, _______________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель на основании полученных от Заказчика письменных заявок обязуется выполнить работы по нанесению порошковой краски (далее – Работы) на продукцию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. Заявка оформляется по форме, установленной Исполнителем, и должна содержать информацию о наименовании и характере работ, используемых материалах, сроке выполнения работ и иную информацию в соответствии с Требованиями к заявке на окраску (Приложение 1 к Договору).
1.2. Работы частично выполняются из материала Заказчика (Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю свою продукцию, на которую требуется нанести порошковую краску) с использованием необходимых материалов Исполнителя (порошковая краска и иные необходимые для выполнения Работ материалы), а также силами и средствами Исполнителя. Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, а по окончании Работ, по требованию Заказчика, представить отчет об израсходовании материала. Исполнитель несет полную ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком материала.
1.3. Ассортимент используемых Исполнителем материалов согласован Сторонами в Приложении 2 к настоящему договору, а также в заявках Заказчика.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость Работ определяется Сторонами в соответствии с действующими расценками Исполнителя (прайс-лист) и согласовывается в счёте. Согласованная стоимость Работ включает также стоимость услуг по разгрузке материалов Заказчика на месте производства Работ; подготовку поверхности материалов (фосфатирование и/или обезжириваниие) Заказчика к нанесению порошковой краски, контроль качества, стоимость услуг по погрузке материалов Заказчика в транспортное средство Заказчика (перевозчика).
2.2. Изменение цен на согласованный Сторонами заказ допускается исключительно по соглашению Сторон.
2.3. Заказчик на основании соответствующего счета Исполнителя обязуется осуществить оплату стоимости Работ не позднее трех рабочих дней с момента получения счета.
2.4. Форма оплаты – безналичная и/или наличная в пределах, определенных законодательством РФ; валюта платежа – рубли РФ. Иные условия оплаты Работ, не указанные в настоящем договоре, определяются Сторонами исходя из условий действующего законодательства РФ.
2.5 Оформление Заказов, приёмка результатов Работ, предоставление и получение любой документации в рамках настоящего договора осуществляется исключительно при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. На основании заявки Заказчика Исполнитель обязуется не позднее 48 часов с момента поступления заявки рассчитать стоимость заказа и представить Заказчику счет на оплату Работ. Представленный Заказчику счет на оплату Работ должен содержать информацию относительно наименования и характера Работ, используемых материалов, сроков выполнения Работ, их стоимости. Направление счёта признается Сторонами офертой, факт оплаты счета Заказчиком признается Сторонами акцептом.
При расхождении условий выполнения Работ, указанных в заявке и счёте, с условиями настоящего договора, преимущественное значение для Сторон имеют условия выполнения Работ, согласованные в заявке и счёте.
3.2. Доставка подлежащих переработке материалов осуществляется Заказчиком, его силами и за его счет (адрес Исполнителя: ________________).
3.3. Исполнитель заблаговременно извещает Заказчика о завершении Работ и готовности результата Работ к приемке и передаче Заказчику. Стороны могут дополнительно согласовать конкретное время проведения приемки и передачи результата Работ.
3.4. В случае, если Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения Исполнителя о готовности результата Работ к приемке и передаче Заказчику не явился для проведения приемки результата Работ и/или не обеспечил вывоз результата Работ, Заказчик обязан возместить расходы Исполнителя на хранение результата Работ в размере ____________________ рублей в т.ч. НДС 18%.
3.5. В соответствии со ст. ст. 359 и 712 ГК РФ в случае вынужденного хранения на своих складских площадях результата Работ (п. 3.4. настоящего Договора), Исполнитель имеет право удерживать у себя результат Работ до момента возмещения Заказчиком расходов Исполнителя на хранение результата Работ.
3.6. Моментом передачи результата Работ считается момент подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ. В момент передачи результата выполненных работ Заказчик обязан проверить соответствие Работы по характеру и объему. В случае несоответствия фактического объема и характера работ данным, согласованным Сторонами в заявке, Исполнитель обязуется за свой счет восполнить соответствующие недостатки в срок не более 2 (двух) рабочих дней.
3.7. При отказе Заказчика от подписания акта о приёмке выполненных работ, при отсутствии письменного мотивированного отказа, работы считаются выполненными Исполнителем в полном объеме, а акт о приёмке выполненных работ составляется в одностороннем порядке.
3.8. Окрашенные материалы Заказчика должны быть упакованы и промаркированы в соответствии с требованиями государственных стандартов РФ, а при отсутствии подобных требований исходя из свойств и предназначения материалов.
4. КАЧЕСТВО РАБОТ.
4.1. Поставщик гарантирует, что качество выполняемых работ и применяемых материалов соответствует требованиям действующих стандартов.
4.2. Претензии, связанные с локальными дефектами порошкового покрытия (непрокрас, сорность), могут быть предъявлены Заказчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента передачи Заказчику результата Работ.
4.3. В случае отказа Заказчика от упаковки результата Работ претензии в отношении механических повреждений результата Работ Исполнителем не рассматриваются.
4.4. В момент приемки результата работ Заказчик обязан осмотреть упаковку на предмет наличия механических повреждений. При обнаружении механических повреждений упаковки Заказчик обязан сделать соответствующую отметку в акте о приемке выполненных работ. Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты приёмки результата Работ осмотреть результат Работ и при наличии механических повреждений в местах повреждений упаковки направить Исполнителю претензию.
Претензии по наличию механических повреждений при отсутствии надлежащим образом оформленных замечаний к упаковке результата работ Исполнителем не рассматриваются.
4.5. Претензии, связанные со скрытыми дефектами работ (отслоение нанесенного порошкового покрытия), могут быть предъявлены Заказчиком не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента передачи результата Работ.
4.6. Претензия должна быть направлена в письменной форме и содержать информацию о договоре, дате заявки, объеме и характере дефектов (по возможности с приложением фотографий), при необходимости иные данные.
4.7. Исполнитель обязуется не позднее пяти рабочих дней с момента получения претензии подтвердить недостатки качества работ и приступить к их устранению или направить письменный мотивированный отказ от устранения недостатков.
4.8. Исполнитель обязуется устранить недостатки в выполненных Работах в разумный срок, установленный соглашением Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
5.2. За нарушение Исполнителем сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости Работ за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 2.3. договора, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от размера просроченных платежей за каждый день просрочки.
5.4. В случае нарушения обязательств, Стороны обратятся за защитой нарушенных интересов в Арбитражный суд ______________.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. В случае наступления у Сторон форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение, войны, военные операции любого характера, блокады, запреты на экспорт или импорт, забастовки всеобщего характера) срок выполнения договора отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств.
6.2. Если, несмотря на все предпринятые меры, эти обстоятельства продолжаются более трех месяцев, то обе Стороны имеют право отказаться от своих обязательств по выполнению договора. В этом случае ни одна из сторон не имеет права на возмещение убытка. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по данному договору вследствие обстоятельств форс-мажор, обязана не позднее, чем через шесть дней известить другую сторону о начале действия этих обстоятельств, которые задерживают выполнение договора.
6.3. Оформленный Торговой Палатой по месту нахождения заинтересованной Стороны сертификат служит в подобном случае достаточным доказательством действия таких обстоятельств.
6.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на них.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _____________ 20__ года. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от выполнения принятых, но не исполненных к моменту окончания срока действия Договора, обязательств.
7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Договор имеет одно приложение (Приложение №1) на одном листе.
7.3. Все уведомления, письма, иная корреспонденция направляемая Сторонами в адрес друг друга, связанная с исполнением настоящего договора, должна быть составлена письменно и направлена почтой либо путем вручения оригиналов лично уполномоченным представителям Сторон.
ДОГОВОР
на выполнение работ по покраске
дата и место подписания
___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___ (ФИО, должность) ___, действующ__ на основании Устава(или: положения, доверенности от «____»_________ ____ г. N ______), с одной стороны, и ___ (наименование или ФИО) ___, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___ (ФИО, должность) ___, действующ__ на основании Устава (или: положения, доверенности от «___»_________ ____ г. N _____), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договоро нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика из материалов и с помощью оборудования Подрядчика работу по покраске объектов _________________, _________________, _________________, расположенных по адресам: _________________, _________________, ____________ (далее — объекты), в соответствии с Графиком выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.
1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ):
__________;
__________;
.
1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
— не позднее «___»_________ ___ г. обеспечить доступ работников Подрядчика и оборудования Подрядчика к объектам;
— предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки:
2.1.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.
2.1.2. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.
2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору).
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей.
3.2. Оплата работы осуществляется в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N __ к настоящему Договору).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Не позднее _________ после завершения работ Подрядчик обязан представить Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___).
4.2. Не позднее ________ с момента получения Акта, Заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ и проверить соответствие их качества заявленным требованиям и условиям настоящего Договора, после чего направить Подрядчику один из следующих документов:
4.2.1. Подписанный Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___).
4.2.2. Мотивированный отказ от принятия результатов работ.
4.2.3. Акт сдачи-приемки работ с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.
Подрядчик обязуется в срок, согласованный Сторонами в Акте сдачи-приемки работ, устранить выявленные Заказчиком недостатки.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.1.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, в течение ___ (____) с момента обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Не позднее срока, установленного п. 4.1 настоящего Договора, принять выполненные работы и в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, оплатить надлежащим образом выполненные работы.
5.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 Договора.
5.2.4. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 5.4.3 настоящего Договора, направить Подрядчику соответствующие указания не позднее __________ с момента получения уведомления Подрядчика.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Обеспечивать соответствие результатов работ санитарным нормам и правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика (п. 1.2 настоящего Договора), условиями настоящего Договора и Графиком выполнения работ (Приложение N ___).
5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ____ (_______) после приостановления выполнения работ.
5.4.4. Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при выполнении работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ руб. за каждый день просрочки.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае влияния на Стороны непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, а именно: _____________________.
7.2. Сторона обязана уведомить контрагента об указанных обстоятельствах в срок __________. Если обстоятельства продлятся более ____ (______), Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, спор передается в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, должны направляться по почте заказным письмом, курьером, по адресу электронной почты или с использованием факсимильной связи.
10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение N __ — График выполнения работ.
Договор по покраске автомобиля образец к печати
Договор на ремонт и покраску автомобиля образец
Есть ли возможность у клиента СТО предъявлять претензии автосервису? Какова ответственность работников СТО?
Как взыскать ущерб, причинённый некачественным ремонтом? Договор – обязательный атрибут любого ремонта Главное, что необходимо помнить клиенту автосервиса – услуги по ремонту авто попадают под действие Закона «О защите прав потребителей», поэтому владельцу транспортного средства нужно иметь на руках документ, который подтверждает сдачу автомобиля в ремонт.
Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию Заказчика
Заявка оформляется по форме, установленной Исполнителем, и должна содержать информацию о наименовании и характере работ, используемых материалах, сроке выполнения работ и иную информацию в соответствии с Требованиями к заявке на окраску (Приложение 1 к Договору). 1.2. Работы частично выполняются из материала Заказчика (Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю свою продукцию, на которую требуется нанести порошковую краску) с использованием необходимых материалов Исполнителя (порошковая краска и иные необходимые для выполнения Работ материалы), а также силами и средствами Исполнителя.
Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, а по окончании Работ, по требованию Заказчика, представить отчет об израсходовании материала.
Исполнитель несет полную ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком материала. 1.3. Ассортимент используемых
Договор подряда с физическим лицом на покраску садовой мебели (образец заполнения)
Заказчик обязуется: ¦ ¦ 3.1. Выплатить Исполнителю за выполненную работу вознаграждение в¦ ¦сумме 10 000 руб.; ¦ ¦ 3.2. Не позднее 2 апреля 2010 г. предоставить Исполнителю расходные¦ ¦материалы и инструменты в количестве: ¦ ¦ — краска масляная для наружных работ по дереву, объемом 10 л — 2¦ ¦ведра; ¦ ¦ — кисть малярная широкая — 1 шт.; ¦ ¦ — кисть малярная узкая — 2 шт.; ¦ ¦ — растворитель 646 — 1 шт.; ¦ ¦ — ветошь тряпичная — 1 кг. ¦ ¦ Общая стоимость предоставляемых расходных материалов и инструментов¦ ¦составляет 2474 руб.
На стоимость предоставляемых исполнителю и¦ ¦израсходованных им материалов и инструментов уменьшается сумма¦ ¦вознаграждения за выполненные работы.
Договор на покраску ремонт авто
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Договор на покраску автомобиля — залог спокойствия автовладельца!
Безусловно, этот документ регулирует взаимоотношения клиента и СТО.
Договор на покраску автомобиля — залог спокойствия автовладельца!
Обратиться ли к мастеру «гаражнику» или в дорогостоящий автосервис? Существует один распространенный стереотип, что гараж – это дешево и не качественно, а СТО – это великолепное качество, за которое нужно выложить немаленькую сумму. Но это мнение не всегда соответствует действительности.
Безусловно, стоимость услуг в миру и в подполье будет несколько отличаться. Ведь мастера «гаражники» понимают, с какой целью к ним обращаются клиенты – экономия.
А вот если вам хватило средств купить новенькую Ауди, то в данном случае не стоит экономить на покраске, поэтому лучше доверить работу компетентной автомастерской. Покраска автомобиля – это сложный и трудоемкий процесс, который чреват различными последствиями.
Договор на выполнение работ по покраске (с использованием материалов подрядчика)
Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): __________________________________________________________; __________________________________________________________; __________________________________________________________.
1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — не позднее «___»_________ ___ г. обеспечить доступ работников Подрядчика и оборудования Подрядчика к объектам; — предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.). 2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки: 2.1.1.
Заказ наряд на покраску автомобиля образец
¦плохо¦(подпись заказчика, ¦(подпись)¦ ¦+ + + +дата)¦¦ ¦Качеств¦¦¦М.П.¦ + + + + + + + ¦Соблюдение¦В сроꦦАвтомобиль в ремонт сдал, приемо -¦ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН¦ ¦сроков+ + +сдаточный акт серия номе𠦦 ¦¦С наруш.
Важно Мы не против, чтобы Ваш автосервис улучшил качество обслуживания клиентов.
Но просим небольшой помощи в продвижении нашего сайта.
Чтобы бесплатно получить расширенный комплект бланков для автосервиса мы просим Вас: 1.
Внимание Поделиться этой статьей в социальной сети.
2. Заполнить заявку на пробную эксплуатацию. В поле «Специфика Вашей деятельности» укажите «меня интересует набор бланков для автосервиса».
Скопируйте ссылку, чтобы мы убедились, что Вы действительно поделились ссылкой.
Если Вы не хотите, чтобы мы с Вами связывались, укажите там же «прошу меня не беспокоить».
Если Вам понравилась эта статья, поделитесь, пожалуйста, ею в соц. сетях. © Все права защищены Бастион Груп.
Адвокатская лига
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ9.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Договор на покраску автомобиля — залог спокойствия автовладельца! Договор на покраску автомобиля Покраска автомобиля – удовольствие не из дешевых.
На сегодняшний день у среднестатистического автовладельца, который нуждается в малярных работах, есть два варианта: обратиться в специализированный сервисный центр или же к частному специалисту. Многие автолюбители считают, что доверять покраску автомобиля частным мастерам нецелесообразно, ведь они не предоставляют никаких гарантий, тогда как любой специализированный центр заключает с клиентом договор на покраску автомобиля. Безусловно, этот документ регулирует взаимоотношения клиента и СТО.
Договор на выполнение работ по покраске (с использованием материалов заказчика)
Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ): __________________________________________________________; __________________________________________________________; __________________________________________________________. 1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — не позднее «___»_________ ___ г. предоставить Подрядчику материалы и оборудование в соответствии с Перечнем материалов (Приложение N __); — обеспечить доступ работников Подрядчика к Объектам в течение _____________; — предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на Объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки: 2.1.1.
Загрузка...
